La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar la demanda interpuesta por Promotora MURY, C.A. contra PDVSA GAS, S.A. por indemnización de daños y perjuicios. La Sala consideró que no se demostró la afectación de la imagen, crédito y buen nombre de la demandante, ni la existencia de obligaciones laborales no cumplidas por parte de PDVSA. Además, se concluyó que los paros y retrasos en la ejecución de las obras no eran imputables a la demandada, sino a causas extrañas no atribuibles a ella.
Extracto de la motiva
La Sala observa que la instauración de procedimientos judiciales contra la demandante no implica, por sí sola, la afectación de su imagen. Para que esto sea posible, tendría que haberse establecido en varias de estas causas (e incluso en el presente juicio) que la contratante faltó de tal forma a sus obligaciones frente a Promotora MURY, C.A. que en razón de dicho incumplimiento esta debió suspender los pagos a sus acreedores. Sin embargo, no cuenta la Sala con esta información; antes bien, en su escrito de demanda la accionante se limitó a mencionar las causas que se iniciaron en su contra por diversas entidades y sociedades mercantiles, sin que conste que tales acciones estén vinculadas a la falta de cumplimiento de las normas contractuales que se imputan a PDVSA Gas, S.A., o que en ellas se haya dictado sentencia definitiva.
Dispositiva
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda que por indemnización de daños y perjuicios incoara la sociedad mercantil PROMOTORA MURY C.A., contra PDVSA GAS, S.A. Se condena en costas a la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, disposición que resulta aplicable por remisión expresa que se hace en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Palabras clave
indemnizacióndaños y perjuicioscontratoPDVSAPromotora MURY